Boletín oficial de la Provincia Nº 8 de 14 de enero de 2.008.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que ha de regir en el contrato de obra de "URBANIZACION UA-1 AMPLIACION DE MATIZALES" por procedimiento restringido mediante concurso.
Proceder a la exposición pública del anuncio de licitación del contrato de la obra de "URBANIZACION UA-1 AMPLIACION DE MATIZALES" por procedimiento abierto mediante concurso en el Boletín Oficial de la provincia con una antelación mínima de veintiséis días al señalado como el último para la admisión de proposiciones según lo dispuesto en el artículo 78 del TRLCAP.
Cuyo contenido es el siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: AYUNTAMIENTO
b) Dependencia que tramita el expediente: OBRAS Y URBANISMO
c) Número de expediente: 1/2007
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: OBRA "URBANIZACION UA-1 AMPLIACION DE MATIZALES"
b) División por lotes y número: UNICO
c) Lugar de ejecución: LAS NAVAS DEL MARQUES (AVILA)
d) Plazo de ejecución (meses): OCHO MESES
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ORDINARIO
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Forma: CONCURSO
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: UN MILLON OCHOCIENTOS SETEMTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (1.873.331,58 €)
5. Garantía provisional. 2 % del importe del contrato
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: AYUNTAMIENTO
b) Domicilio: Plaza de la Villa, nº 1
c) Localidad y código postal: LAS NAVAS DEL MARQUES (Ávila) C. P. 05230
d) Teléfono: 91.897.20.00
e) Telefax: 91.897.21.20
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día señalado para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
CLASIFICACION: GRUPO E SUBGRUPO 1 CATEGORIA e
GRUPO G SUBGRUPO 6 CATEGORIA e
GRUPO I SUBGRUPO 9 CATEGORIA e
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No se necesita al exigir clasificación a la Empresa
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha de presentación: durante los VEINTISEIS DIAS NATURALES siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
b) Documentación a presentar: la exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: AYUNTAMIENTO
2. Domicilio: Plaza de la Villa, nº 1
3. Localidad y código postal: LAS NAVAS DEL MARQUES (Ávila) C. P. 05230
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): TRES MESES.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admite la presentación de variantes al objeto definitivo en el presente contrato
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: AYUNTAMIENTO
b) Domicilio: Plaza de la Villa, nº 1
c) Localidad: LAS NAVAS DEL MARQUES (Ávila)
d) Fecha: Al QUINTO DIA HABIL del de finalización para la presentación de proposiciones, caso de que este fuera sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.
e) Hora: TRECE
10. Otras informaciones. Las especificadas en el Pliego.
11. Gastos de anuncios. Todos los gastos de publicidad serán a cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos.
En Las Navas del Marqués, a cuatro de enero de dos mil ocho.
El Alcalde,
Fdo.: Gerardo Pérez García.,
..ooOOOoo..
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que ha de regir en el contrato de obra de "URBANIZACION UA-2 AMPLIACION COLONIA NORTE" por procedimiento restringido mediante concurso.
Proceder a la exposición pública del anuncio de licitación del contrato de la obra de "URBANIZACION UA-2 AMPLIACION COLONIA NORTE" por procedimiento abierto mediante concurso en el Boletín Oficial de la provincia con una antelación mínima de veintiséis días al señalado como el último para la admisión de proposiciones según lo dispuesto en el artículo 78 del TRLCAP.
Cuyo contenido es el siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: AYUNTAMIENTO
b) Dependencia que tramita el expediente: OBRAS Y URBANISMO
c) Número de expediente: 1/2007
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: OBRA "URBANIZACION UA-2 AMPLIACION COLONIA NORTE"
b) División por lotes y número: UNICO
c) Lugar de ejecución: LAS NAVAS DEL MARQUES (AVILA)
d) Plazo de ejecución (meses): OCHO MESES
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ORDINARIO
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Forma: CONCURSO
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (2.610.774,22 €)
5. Garantía provisional. 2 % del importe del contrato
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: AYUNTAMIENTO
b) Domicilio: Plaza de la Villa, nº 1
c) Localidad y código postal: LAS NAVAS DEL MARQUES (Ávila) C. P. 05230
d) Teléfono: 91.897.20.00
e) Telefax: 91.897.21.20
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día señalado para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
CLASIFICACION: GRUPO E SUBGRUPO 1 CATEGORIA f
GRUPO G SUBGRUPO 6 CATEGORIA f
GRUPO I SUBGRUPO 9 CATEGORIA e
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No se necesita al exigir clasificación a la Empresa
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha de presentación: durante los VEINTISEIS DIAS NATURALES siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
b) Documentación a presentar: la exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: AYUNTAMIENTO
2. Domicilio: Plaza de la Villa, nº 1
3. Localidad y código postal: LAS NAVAS DEL MARQUES (Ávila) C. P. 05230
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): TRES MESES.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admite la presentación de variantes al objeto definitivo en el presente contrato
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: AYUNTAMIENTO
b) Domicilio: Plaza de la Villa, nº 1
c) Localidad: LAS NAVAS DEL MARQUES (Ávila)
d) Fecha: Al QUINTO DIA HABIL del de finalización para la presentación de proposiciones, caso de que este fuera sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.
e) Hora: TRECE
10. Otras informaciones. Las especificadas en el Pliego.
11. Gastos de anuncios. Todos los gastos de publicidad serán a cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos.
En Las Navas del Marqués, a cuatro de enero de dos mil ocho.
El Alcalde,
Fdo.: Gerardo Pérez García.,